Как написать, образец полного протокола?
Протокол согласования цены
Город (населённый пункт), дата
Мы, нижеподписавшиеся:
- [Наименование компании/организации]
Адрес: [адрес]
УНП: [УНП]
в лице [ФИО, должность], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия],
именуемое в дальнейшем "Поставщик",
- [Наименование компании/организации]
Адрес: [адрес]
УНП: [УНП]
в лице [ФИО, должность], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия],
именуемое в дальнейшем "Заказчик",
1. Предмет согласования
Стороны согласовали цену на поставку [товары/услуги] по контракту № [номер контракта] от [дата].2. Согласованная цена
Стороны согласовали общую цену на поставку [товары/услуги] в размере [сумма цифрами и прописью] (включая НДС/без НДС).3. Условия оплаты
Оплата производится следующим образом:- Предоплата: [процент или сумма] до [дата].
- Остаток: [процент или сумма] в течение [количество дней] после получения товара/услуги.
4. Сроки выполнения
Поставщик обязуется выполнить обязательства по контракту в срок до [дата].5. Изменения цены
Стороны согласовали, что в случае изменения рыночных условий, а также в случае увеличения затрат на сырьё и материалы, цена может быть пересмотрена по согласованию сторон.6. Разрешение споров
Все споры, возникающие в связи с настоящим протоколом, стороны будут стремиться решить путём переговоров. В случае невозможности достижения соглашения споры подлежат рассмотрению в [название арбитражного суда/суда общей юрисдикции].7. Прочие условия
[Указать дополнительные условия, если имеются.]8. Заключительные положения
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.Подписи сторон:
Поставщик:
[ФИО, должность]
[Дата]
Заказчик:
[ФИО, должность]
[Дата]
Этот образец может быть адаптирован под конкретные условия и требования сторон. Рекомендуется проверить соответствие с законодательством Республики Беларусь и при необходимости проконсультироваться с юристом.