Как оформить, образец договора вахтовым методом?
ДОГОВОР
о выполнении работ вахтовым методом
г. [Город]
[Дата]
1. Стороны договора
1.1. [Полное наименование организации], в лице [ФИО, должность], действующего на основании [устава/доверенности], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
и
1.2. [ФИО сотрудника/наименование организации (подрядчика)], в лице [ФИО, должность], действующего на основании [устава/доверенности], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о следующем:
2. Предмет договора
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по [описание работ] вахтовым методом на территории [место выполнения работ], в сроки и в объеме, установленные настоящим Договором.
3. Обязанности сторон
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Предоставить Исполнителю все необходимые документы и информацию, касающиеся выполнения работ.
3.1.2. Обеспечить условия для выполнения работ, включая предоставление жилья, питания и охраны труда.
3.1.3. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Обязанности Исполнителя:
3.2.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и установленными сроками.
3.2.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими нормами и стандартами.
3.2.3. Применять средства индивидуальной защиты и соблюдать правила охраны труда.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в сроки с [начальная дата] по [конечная дата].
4.2. В случае необходимости продления сроков выполнения работ, Исполнитель должен уведомить Заказчика не позднее чем за [количество дней] до окончания установленного срока.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет [сумма] рублей.
5.2. Оплата производится в следующем порядке: [описание порядка оплаты, например, аванс, частичная оплата, окончательный расчет].
5.3. Заказчик обязан произвести оплату в течение [количество] рабочих дней с момента получения от Исполнителя счета-фактуры и акта выполненных работ.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Исполнитель имеет право на получение от Заказчика информации и документов, необходимых для выполнения работ.
6.2. Заказчик имеет право проверять выполнение работ, требовать устранения недостатков и нарушений.
6.3. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение [количество] дней с момента их обнаружения.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения условий Договора, виновная сторона обязана компенсировать другой стороне убытки, причиненные таким нарушением.
7.2. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ и за соблюдение сроков выполнения.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, военные действия, забастовки и т.д.
9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при наличии письменного согласия обеих Сторон.
9.2. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия, споры подлежат рассмотрению в [наименование арбитражного суда].
9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Подписи сторон
Заказчик:
[ФИО, должность]
[Подпись]
[М.П.]
Исполнитель:
[ФИО, должность]
[Подпись]
[М.П.]
Этот образец содержит основные элементы договора о выполнении работ вахтовым методом. Вы можете адаптировать его под конкретные условия вашего проекта и требования законодательства.