Как составить, образец договора на доработку 1с?
ДОГОВОР № ___
на доработку программного обеспечения
г. ___________ «» ________ 20 г.
1. Стороны договора
1.1. Заказчик: [Название организации], в лице [ФИО представителя], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны,
1.2. Исполнитель: [Название организации или ФИО исполнителя], в лице [ФИО представителя], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о следующем:
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется выполнить доработку программного обеспечения 1С, а именно: [описание требуемых доработок], в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере и порядке, предусмотренных настоящим договором.
2.2. Программное обеспечение, подлежащее доработке: [Название программы и версия].
3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель обязуется начать выполнение работ в срок до «» ________ 20 г.
3.2. Окончание выполнения работ и передача их Заказчику должны быть осуществлены не позднее «» ________ 20 г.
3.3. В случае необходимости продления сроков выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, Стороны обязуются согласовать новые сроки выполнения работ дополнительным соглашением.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и в установленные сроки.
4.1.2. Обеспечить качество выполнения работ и устранение выявленных дефектов в течение гарантийного срока.
4.1.3. Предоставить Заказчику документацию, необходимую для использования и эксплуатации доработанного программного обеспечения.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и доступ к ресурсам для выполнения работ.
4.2.2. Принять выполненные работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.3. Стороны обязуются:
4.3.1. Своевременно информировать друг друга обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение условий настоящего договора.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма] рублей.
5.2. Оплата производится следующим образом:
5.2.1. Авансовый платеж в размере [сумма] рублей производится в течение [количество] рабочих дней с даты подписания договора.
5.2.2. Окончательный расчет производится по факту завершения работ и подписания акта приема-передачи.
5.3. Расчеты производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Исполнителя, он обязуется уплатить Заказчику штраф в размере [сумма] рублей за каждый день просрочки.
6.3. В случае невыполнения обязательств Заказчика по оплате работ, Исполнитель вправе приостановить выполнение оставшихся работ до полного исполнения Заказчиком своих обязательств.
7. Гарантии и качество
7.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы сроком [срок] месяцев с даты подписания акта приема-передачи.
7.2. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить все выявленные дефекты и ошибки без дополнительной оплаты.
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, ставшей известной в связи с выполнением настоящего договора, и не раскрывать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае недостижения соглашения споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.
10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Наименование: [Название организации]
Адрес: [Юридический адрес]
ИНН: [ИНН]
КПП: [КПП]
Расчетный счет: [Р/с]
Банк: [Название банка]
Корреспондентский счет: [Кор/с]
БИК: [БИК]
Исполнитель:
Наименование: [Название организации или ФИО исполнителя]
Адрес: [Юридический адрес или адрес проживания]
ИНН: [ИНН]
КПП: [КПП] (если применимо)
Расчетный счет: [Р/с]
Банк: [Название банка]
Корреспондентский счет: [Кор/с]
БИК: [БИК]
Подписи сторон
Заказчик:
[ФИО, подпись, печать]
Исполнитель:
[ФИО, подпись, печать]
Приложение № 1: Техническое задание
Этот шаблон договора можно использовать как основу и адаптировать под конкретные условия и требования сторон.