Как сформировать, образец договор поставки готовой продукции?
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
г. ____________ "_" ________ 20 г.
1. Общие положения
Настоящий договор поставки готовой продукции (далее - "Договор") заключен между:
- Поставщиком: __________________________, в лице ____________________, действующего на основании ______________, именуемого в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны,
- и Покупателем: __________________________, в лице ____________________, действующего на основании ______________, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны.
2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить готовую продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Наименование, ассортимент, количество, качество, цена продукции и сроки поставки указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Поставка продукции осуществляется партиями в соответствии с графиком поставки, указанным в Приложении №1.
3.2. Местом поставки продукции является ______________________________.
3.3. Продукция считается поставленной в момент передачи ее Покупателю или транспортной компании для доставки Покупателю по адресу, указанному в Договоре.
3.4. Покупатель обязан осмотреть продукцию и уведомить Поставщика о выявленных недостатках в течение __ дней с момента получения продукции.
4. Качество и комплектность продукции
4.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать стандартам, техническим условиям, иным нормативным актам или образцам (эталонам), утвержденным сторонами.
4.2. Поставщик гарантирует качество продукции в течение _______ (срока гарантии), начиная с даты поставки.
4.3. При поставке некачественной продукции Покупатель вправе потребовать замены продукции на качественную или возврата уплаченных денежных средств.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена каждой партии продукции устанавливается в соответствии с Приложением №1.
5.2. Оплата продукции производится Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение ___ дней с момента получения счета.
5.3. Валюта расчетов по настоящему Договору: ___________.
5.4. В случае несвоевременной оплаты Поставщик вправе начислить пеню в размере ___% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Поставщик обязуется:
- Поставить продукцию в соответствии с условиями Договора и Спецификаций;
- Гарантировать качество поставляемой продукции;
- Предоставить Покупателю все необходимые документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям законодательства и условиям Договора.
- Принять поставленную продукцию в соответствии с условиями Договора;
- Произвести оплату поставленной продукции в срок;
- Уведомить Поставщика о выявленных недостатках продукции в установленные сроки.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае нарушения сроков поставки продукции Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере ___% от стоимости продукции за каждый день просрочки, но не более ___% от общей стоимости продукции.
7.3. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере ___% от стоимости некачественной продукции.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, войны, забастовки, действия государственных органов и другие события, выходящие за пределы контроля сторон.
8.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение __ дней с момента их наступления.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "" ______ 20 г.
10.2. Договор может быть продлен по взаимному соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением.
11. Заключительные положения
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12. Реквизиты сторон
Поставщик: Наименование: __________________________
Адрес: _________________________________
ИНН/КПП: _______________________________
Расчетный счет: _________________________
Банк: __________________________________
БИК: ___________________________________
Корреспондентский счет: _________________
Подпись: _______________________________
Покупатель: Наименование: __________________________
Адрес: _________________________________
ИНН/КПП: _______________________________
Расчетный счет: _________________________
Банк: __________________________________
БИК: ___________________________________
Корреспондентский счет: _________________
Подпись: _______________________________