Как составить, образец договор на давальческой основе?
ДОГОВОР НА ДАВАЛЬЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
г. ____________ «» __________ 20 г.
1. Общие положения
Настоящий договор на давальческой основе (далее — «Договор») заключен между:
- Исполнитель: _______________________________________, (наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя) в лице ___________________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель",
- Заказчик: ________________________________________, (наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя) в лице ____________________________, действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик",
2. Предмет договора
2.1. Заказчик передает Исполнителю сырье и/или материалы для переработки, обработки или производства готовой продукции на давальческой основе (далее — "сырье").
2.2. Исполнитель обязуется принять сырье, провести работы по его переработке/обработке и передать Заказчику готовую продукцию в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Наименование сырья, количество, стоимость и другие характеристики указываются в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
2.4. Готовая продукция, полученная из сырья Заказчика, становится собственностью Заказчика с момента передачи.
3. Порядок поставки сырья и готовой продукции
3.1. Заказчик обязуется поставить Исполнителю сырье в количестве и в сроки, указанные в Приложении №1.
3.2. Сырье передается Исполнителю на условиях самовывоза с территории Заказчика либо доставки на склад Исполнителя по адресу: _________________________.
3.3. Исполнитель обязуется принять сырье по накладной с указанием количества, качества и иных характеристик.
3.4. Исполнитель передает готовую продукцию Заказчику на условиях самовывоза с территории Исполнителя либо доставки по адресу Заказчика: ___________________________.
4. Качество сырья и готовой продукции
4.1. Качество сырья, передаваемого Заказчиком, должно соответствовать стандартам, установленным в Приложении №1.
4.2. Исполнитель обязан изготовить готовую продукцию с соблюдением стандартов качества, предусмотренных техническими условиями, указанными в Приложении №2.
4.3. При обнаружении недостатков в сырье Исполнитель обязан немедленно уведомить об этом Заказчика и приостановить выполнение работ до получения дальнейших указаний.
4.4. Заказчик вправе отказать в приёмке готовой продукции, если она не соответствует стандартам качества, установленным в настоящем Договоре.
5. Стоимость и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ по переработке сырья и производству готовой продукции определяется на основании калькуляции, представленной Исполнителем, и указывается в Приложении №3 к настоящему Договору.
5.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость работ в течение __ рабочих дней с момента получения готовой продукции и подписания акта приёмки-сдачи.
5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя: _________________________.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере ___% от стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более ___% от общей суммы договора.
6.2. За нарушение сроков поставки сырья Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ___% от стоимости задержанной партии сырья за каждый день просрочки.
6.3. За некачественное выполнение работ Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки или переделать работу в течение ___ дней с момента получения претензии от Заказчика.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "" __________ 20 г.
7.2. По соглашению сторон Договор может быть продлен на новых условиях, путем подписания дополнительного соглашения.
7.3. Стороны вправе расторгнуть Договор досрочно по взаимному соглашению или в случае существенного нарушения его условий одной из сторон.
8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при наличии письменного соглашения, подписанного обеими сторонами.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
9. Реквизиты сторон
Исполнитель:
Наименование: _______________________
Адрес: ______________________________
ИНН: _______________________________
КПП: _______________________________
Расчетный счет: ______________________
Банк: _______________________________
БИК: _______________________________
Заказчик:
Наименование: _______________________
Адрес: ______________________________
ИНН: _______________________________
КПП: _______________________________
Расчетный счет: ______________________
Банк: _______________________________
БИК: _______________________________
Подписи сторон:
Исполнитель: ______________________
(подпись, ФИО)
Заказчик: __________________________
(подпись, ФИО)
Данный договор может содержать приложения и дополнительные условия, касающиеся особенностей взаимодействия сторон.