Как оформить, образец договор изготовления мебели?
ДОГОВОР ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ
г. [Город]
[Дата]
1. Стороны договора
1.1. Изготовитель:
ООО «[Название компании]»,
Юридический адрес: [Адрес],
ИНН: [ИНН],
ОГРН: [ОГРН],
В лице [ФИО представителя], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия],
далее именуемое «Изготовитель».
1.2. Заказчик:
[ФИО или наименование организации],
Адрес: [Адрес],
ИНН: [ИНН],
ОГРН: [ОГРН],
В лице [ФИО представителя], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия],
далее именуемый «Заказчик».
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Изготовитель обязуется изготовить и передать Заказчику мебель в соответствии с техническим заданием, описанным в Приложении №1 к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанную мебель в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.2. Мебель, подлежащая изготовлению, включает в себя: [описание мебели, например, шкаф, стол, стулья и т.д.].
3. Техническое задание
3.1. Техническое задание на изготовление мебели представлено в Приложении №1 и является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. В случае необходимости внесения изменений в техническое задание, они должны быть согласованы обеими сторонами и оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
4. Сроки выполнения
4.1. Изготовление мебели начинается с [дата начала] и должно быть завершено до [дата завершения].
4.2. В случае необходимости изменения сроков выполнения работ, Изготовитель обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за [количество] дней до истечения первоначального срока.
5. Стоимость и порядок расчётов
5.1. Общая стоимость изготовления мебели составляет [сумма] рублей.
5.2. Заказчик оплачивает стоимость мебели следующим образом:
- [процент]% от общей стоимости в качестве авансового платежа в течение [количество] дней с момента подписания настоящего договора;
- Оставшуюся сумму в размере [процент]% в течение [количество] дней с момента подписания акта выполненных работ.
Банк: [Название банка]
БИК: [БИК]
Рассчетный счет: [Рассчетный счет]
Корреспондентский счет: [Корреспондентский счет]
6. Приемка и передача мебели
6.1. По завершению изготовления мебели Изготовитель обязан уведомить Заказчика о готовности мебели к приемке.
6.2. Заказчик обязуется в течение [количество] дней провести приемку мебели. Приемка осуществляется на основании акта приемки-передачи, который составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.
6.3. В случае выявления недостатков в мебельной продукции, Заказчик вправе потребовать от Изготовителя устранения недостатков за счет Изготовителя в сроки, согласованные сторонами.
7. Гарантия
7.1. Изготовитель предоставляет гарантию на мебель сроком [срок гарантии] месяцев с момента передачи мебели Заказчику.
7.2. Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине Изготовителя, и не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной эксплуатации или внешних воздействий.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае нарушения сроков выполнения обязательств по настоящему договору, виновная сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне в результате такого нарушения, в пределах [размер ответственности] от стоимости договора.
8.2. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату и приемку мебели в установленном порядке.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в [указать суд, например, арбитражный суд] в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору возможны только в письменной форме и подлежат подписанию обеими сторонами.
10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
10.3. В случае если какое-либо положение настоящего договора будет признано недействительным, остальные положения остаются в силе.
11. Адреса и реквизиты сторон
Изготовитель:
ООО «[Название компании]»
Адрес: [Адрес]
Телефон: [Телефон]
E-mail: [E-mail]
Р/с: [Рассчетный счет]
Банк: [Название банка]
БИК: [БИК]
Заказчик:
[ФИО или наименование организации]
Адрес: [Адрес]
Телефон: [Телефон]
E-mail: [E-mail]
Подписи сторон:
Изготовитель:
[ФИО представителя]
[Должность]
Заказчик:
[ФИО представителя]
[Должность]
МП