Как составить, договор закупки образец?
ДОГОВОР ЗАКУПКИ № [номер договора]
г. [город]
"[дата]" [месяц] [год]
[Полное наименование Покупателя], именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице [должность, ФИО], действующего на основании [Устава/доверенности], с одной стороны, и
[Полное наименование Поставщика], именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице [должность, ФИО], действующего на основании [Устава/доверенности], с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.1.2. Наименование товара, его количество, качество и ассортимент указываются в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).
1.3. Стоимость товара определяется в разделе 3 настоящего договора.
2. Условия поставки
2.1. Поставщик обязуется поставить товар в срок до "[дата]" по адресу: [адрес поставки].2.2. Переход права собственности на товар осуществляется в момент передачи товара Покупателю.
2.3. Покупатель имеет право отказаться от приёмки товара, если товар не соответствует условиям настоящего договора или спецификации.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость поставляемого товара составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, включая НДС.3.2. Покупатель обязуется оплатить товар путем [перечисления на расчетный счет Поставщика/иной способ] в течение [срок оплаты] с момента получения счета на оплату.
3.3. Оплата производится по следующему расчетному счету Поставщика:
- Наименование банка: [банк]
- БИК: [БИК]
- Корреспондентский счет: [корсчет]
- Расчетный счет: [расчетный счет].
4. Качество товара
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям, указанным в спецификации.4.2. Поставщик гарантирует качество товара в течение [срок гарантии] с момента передачи товара Покупателю.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [размер неустойки] за каждый день просрочки.5.2. Покупатель вправе требовать замены товара ненадлежащего качества или возврата уплаченной суммы.
5.3. В случае нарушения сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере [размер пени] за каждый день просрочки.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).6.2. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, военные действия, забастовки, действия государственных органов, запрещающие исполнение договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, решаются путем переговоров между Сторонами.7.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.8.2. Стороны вправе продлить срок действия договора по взаимному соглашению.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
Покупатель:Наименование: [наименование покупателя]
Адрес: [адрес]
ИНН/КПП: [ИНН/КПП]
Р/с: [р/с]
Банк: [банк]
БИК: [БИК]
К/с: [корр. счет]
Телефон: [телефон]
Эл. почта:
Подпись: _____________________ [ФИО, должность]
[b]Поставщик:[/b]
Наименование: [наименование поставщика]
Адрес: [адрес]
ИНН/КПП: [ИНН/КПП]
Р/с: [р/с]
Банк: [банк]
БИК: [БИК]
К/с: [корр. счет]
Телефон: [телефон]
Эл. почта: [email]
Подпись: _____________________ [ФИО, должность]
Приложение №1: Спецификация товара.
Приложение №2: [другие документы, если необходимо].
[CENTER][URL='https://docexamples.ru/attachments/test-docx.5286/'][SIZE=7][B][FONT=tahoma][COLOR=rgb(184, 49, 47)]СКАЧАТЬ[/COLOR][/FONT][/B][/SIZE][/URL][/CENTER]