Как составить, договор строительно монтажных работ образец?
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
г. [Город]
"[Дата заключения договора]"
[Наименование Заказчика], именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице [ФИО представителя], действующего на основании [Устава/Доверенности], с одной стороны, и
[Наименование Подрядчика], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице [ФИО представителя], действующего на основании [Устава/Доверенности], с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат этих работ.1.2. Подрядчик выполняет работы по адресу: [Адрес объекта].
1.3. Работы, предусмотренные настоящим Договором, включают в себя: [Перечень работ (например, строительство здания, монтаж коммуникаций и т.д.)].
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ: "[Дата начала работ]".2.2. Окончание выполнения работ: "[Дата окончания работ]".
2.3. Подрядчик обязуется своевременно приступать к выполнению работ и завершать их в установленные сроки.
2.4. В случае необходимости изменения сроков выполнения работ стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Заказчика:
3.1.1. Требовать от Подрядчика качественного и своевременного выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.3.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, требовать устранения недостатков.
3.1.3. Прекратить работы в случае обнаружения нарушений, угрожающих безопасности объекта или качеству работ.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Предоставить Подрядчику всю необходимую документацию, включая проектно-сметную документацию, необходимую для выполнения работ.3.2.2. Принять результат выполненных работ по акту приемки.
3.2.3. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Права Подрядчика:
3.3.1. Получать от Заказчика своевременно всю необходимую информацию и документацию, связанную с выполнением работ.3.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ.
3.4. Обязанности Подрядчика:
3.4.1. Выполнить работы в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с проектной документацией и действующими стандартами.3.4.2. Обеспечить безопасность выполняемых работ и соответствие их требованиям законодательства.
3.4.3. Предоставить Заказчику акт выполненных работ для их приемки.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет [Сумма цифрами и прописью] рублей, включая НДС.4.2. Оплата производится на основании акта выполненных работ в следующем порядке:
– аванс в размере [Сумма] рублей в течение [Срок] дней с момента подписания Договора;
– окончательный расчет после завершения всех работ в течение [Срок] дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.
4.3. В случае задержки платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [Размер пени] % за каждый день просрочки.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ
5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение [Гарантийный срок] месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.5.2. В случае выявления недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить их за свой счет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.6.2. Подрядчик несет ответственность за несвоевременное выполнение работ в виде уплаты Заказчику неустойки в размере [Размер неустойки] % от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.3. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату работ в виде уплаты Подрядчику неустойки в размере [Размер неустойки] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно стало следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как природные катаклизмы, войны, забастовки, решения государственных органов и т.д.7.2. Сторона, оказавшаяся под влиянием форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:Наименование: [Название Заказчика]
Юридический адрес: [Адрес Заказчика]
ИНН/КПП: [ИНН/КПП Заказчика]
Расчетный счет: [Банковские реквизиты]
Банк: [Наименование банка Заказчика]
Телефон: [Телефон Заказчика]
E-mail: [E-mail Заказчика]
Подпись: _______________ /[ФИО]/
Подрядчик:
Наименование: [Название Подрядчика]
Юридический адрес: [Адрес Подрядчика]
ИНН/КПП: [ИНН/КПП Подрядчика]
Расчетный счет: [Банковские реквизиты]
Банк: [Наименование банка Подрядчика]
Телефон: [Телефон Подрядчика]
E-mail: [E-mail Подрядчика]
Подпись: _______________ /[ФИО]/