Как создать, договор с зуботехнической лабораторией образец?
Договор на оказание услуг зуботехнической лабораторией
г. [город]"__" _________ 202 г.
Общество с ограниченной ответственностью "[название стоматологической клиники]", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, ФИО представителя], действующего на основании [устава/доверенности], с одной стороны, и
[наименование зуботехнической лаборатории], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице [должность, ФИО представителя], действующего на основании [устава/доверенности], с другой стороны, заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги зуботехнической лаборатории, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2. Услуги, оказываемые по настоящему Договору, включают: изготовление зубных протезов, коронок, вкладок, мостовидных протезов, съемных протезов, виниров и других изделий по индивидуальным заказам Заказчика (далее — «Услуги»). 1.3. Услуги оказываются в соответствии с действующими стандартами качества и требованиями, предъявляемыми к изготовлению зубных протезов, а также в соответствии с требованиями Заказчика.2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, согласованный с Заказчиком. 2.1.2. Использовать только сертифицированные и безопасные материалы для изготовления изделий. 2.1.3. Гарантировать качество изготовленных изделий в течение [указать срок гарантии] с момента их передачи Заказчику. 2.1.4. Уведомлять Заказчика о любых затруднениях в выполнении заказа, а также в случаях невозможности соблюдения согласованных сроков. 2.1.5. Хранить конфиденциальную информацию о пациентах Заказчика, полученную в ходе исполнения Договора.2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Предоставить Исполнителю все необходимые данные, информацию и материалы для выполнения заказа. 2.2.2. Осуществить приемку выполненных Услуг в течение [указать срок] после их получения. 2.2.3. Произвести оплату Услуг в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора. 2.2.4. Обеспечить предоставление Исполнителю доступа к своей базе пациентов (в случае необходимости) для корректного выполнения заказа.3. Сроки выполнения
3.1. Сроки выполнения каждого заказа согласовываются сторонами дополнительно в форме письменного (в том числе электронного) уведомления. 3.2. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о завершении выполнения каждого заказа в срок не позднее [указать срок] с момента завершения работы.4. Порядок расчетов и стоимость услуг
4.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с прайс-листом Исполнителя, действующим на момент оформления заказа, и указывается в счетах на оплату. 4.2. Оплата Услуг осуществляется на основании счета, выставленного Исполнителем, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 4.3. Заказчик обязуется оплатить Услуги в течение [указать срок] с момента получения счета. 4.4. Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются по отдельному соглашению сторон.5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность за качество изготовленных изделий и соблюдение сроков их изготовления. 5.2. В случае нарушения сроков выполнения заказа, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере [указать размер] за каждый день просрочки. 5.3. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату Услуг. 5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.6. Гарантии качества
6.1. Исполнитель гарантирует, что все изготовленные изделия соответствуют стандартам качества и требованиям, указанным в заказах Заказчика. 6.2. Гарантийный срок на изготовленные изделия составляет [указать срок], начиная с даты их передачи Заказчику.7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам любую информацию, полученную в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло вследствие форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия, эпидемии и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить).9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, стороны обязуются решать путем переговоров. 9.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.10. Срок действия договора и его расторжение
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__» __________ 202 года. 10.2. Любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив другую сторону за [указать срок] до предполагаемой даты расторжения. 10.3. Расторжение Договора не освобождает стороны от ответственности за невыполненные обязательства, возникшие в период его действия.11. Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при наличии их письменного оформления и подписания обеими сторонами. 11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.12. Реквизиты сторон
Заказчик:ООО "[название стоматологической клиники]"
Адрес: [указать адрес]
ИНН: [указать ИНН]
КПП: [указать КПП]
Р/с: [указать расчетный счет]
Банк: [указать банк]
Корр. счет: [указать корреспондентский счет]
БИК: [указать БИК]
Телефон: [указать телефон]
E-mail: [указать e-mail]
Подпись: ___________ / [ФИО] /
Исполнитель:
[Название зуботехнической лаборатории]
Адрес: [указать адрес]
ИНН: [указать ИНН]
КПП: [указать КПП]
Р/с: [указать расчетный счет]
Банк: [указать банк]
Корр. счет: [указать корреспондентский счет]
БИК: [указать БИК]
Телефон: [указать телефон]
E-mail: [указать e-mail]
Подпись: ___________ / [ФИО] /
Такой договор обеспечивает ясное регулирование обязательств сторон при оказании зуботехнических услуг.