Как оформить, договор поставки строительного оборудования образец?
Договор поставки строительного оборудования
Город [Город], [Дата]
ООО «Поставщик», в лице генерального директора [ФИО], действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Поставщик», и ООО «Заказчик», в лице генерального директора [ФИО], действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить строительное оборудование, перечисленное в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), в соответствии с условиями настоящего договора.1.2. Спецификация является неотъемлемой частью настоящего договора и содержит наименование, количество, цену и другие характеристики оборудования.
2. Сроки поставки
2.1. Поставка оборудования осуществляется в сроки, указанные в Спецификации, но не позднее [Дата].2.2. Поставщик обязуется уведомить Заказчика за [X] дней до предполагаемой даты поставки о времени и месте доставки.
3. Место поставки
3.1. Место поставки оборудования: [Адрес Заказчика] или другой адрес, согласованный сторонами.3.2. Поставщик осуществляет доставку оборудования на условиях [FOB / CIF / DAP / иные условия доставки, согласованные сторонами].
4. Цена и условия оплаты
4.1. Общая стоимость оборудования по настоящему договору составляет [Сумма] рублей, включая НДС.4.2. Оплата производится в следующем порядке:
- [X]% от общей стоимости оборудования в качестве аванса в течение [X] дней после подписания договора.
- Оставшиеся [X]% по факту поставки и приемки оборудования, на основании счета-фактуры и акта приема-передачи.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Поставщик обязуется:- Поставить оборудование в соответствии с условиями договора и Спецификации.
- Предоставить Заказчику все необходимые документы на оборудование (инструкции, сертификаты и пр.).
- Обеспечить упаковку оборудования в соответствии с нормами и стандартами.
- Принять оборудование в соответствии с условиями договора.
- Осуществить оплату в установленный срок.
- Провести приемку оборудования и оформить соответствующие документы (акт приема-передачи).
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере [X]% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более [X]% от общей суммы договора.6.2. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере [X]% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. В случае выявления дефектов в оборудовании Заказчик имеет право на их безвозмездное исправление или замену, а также на компенсацию убытков, возникших из-за ненадлежащего качества оборудования.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение стало результатом форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, войны, забастовки и пр.), которые они не могли предвидеть и предотвратить.7.2. Сторона, оказавшаяся в ситуации форс-мажора, обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, решаются путем переговоров.8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в [Наименование арбитражного суда или иного компетентного органа].
9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при наличии письменного согласия обеих сторон.9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
10. Реквизиты и подписи сторон
Поставщик:ООО «Поставщик»
Юридический адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
КПП: [КПП]
Рассчётный счёт: [Рассчётный счёт]
Банк: [Банк]
БИК: [БИК]
ОГРН: [ОГРН]
Генеральный директор: [ФИО]
Подпись: ___________
М.П.
Заказчик:
ООО «Заказчик»
Юридический адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
КПП: [КПП]
Рассчётный счёт: [Рассчётный счёт]
Банк: [Банк]
БИК: [БИК]
ОГРН: [ОГРН]
Генеральный директор: [ФИО]
Подпись: ___________
М.П.
Приложения:
- Спецификация оборудования.
- Акт приема-передачи оборудования.