Как оформить, договор поставки песка строительного образец?
ДОГОВОР ПОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА
г. [Город]
"___" __________ 2024 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор регулирует отношения между Заказчиком (именуемым в дальнейшем "Покупатель") и Поставщиком (именуемым в дальнейшем "Поставщик"), в части поставки строительного песка.
1.2. Покупатель и Поставщик совместно именуются "Стороны", а каждый в отдельности - "Сторона".
2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется в обусловленные сроки поставить Покупателю строительный песок в количестве и ассортименте, указанном в спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить его в порядке, установленном настоящим договором.
2.2. Качество песка должно соответствовать требованиям ГОСТ [указать ГОСТ] и иным нормативным актам, применимым на момент поставки.
3. Сроки и условия поставки
3.1. Поставка осуществляется в течение __ дней с момента подписания настоящего договора.
3.2. Поставка песка производится на склад Покупателя по адресу: [указать адрес], если иное не согласовано Сторонами.
3.3. Поставщик обязуется уведомить Покупателя о готовности к отгрузке не менее чем за __ рабочих дней.
4. Порядок приёмки товара
4.1. Приёмка песка по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент его получения на складе.
4.2. В случае обнаружения несоответствий в количестве или качестве товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика устранения недостатков или замены товара в течение __ рабочих дней.
4.3. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной накладной.
5. Цена и порядок расчётов
5.1. Стоимость поставляемого песка определяется на основании спецификации (Приложение №1) и составляет ___ рублей за 1 тонну.
5.2. Общая сумма договора составляет ___ рублей.
5.3. Оплата производится в течение __ рабочих дней с момента получения Покупателем товара на основании выставленного Поставщиком счета.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере ___% от стоимости задержанного товара за каждый день просрочки.
6.2. В случае несвоевременной оплаты товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере ___% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, решаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
8.3. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
9. Реквизиты сторон
Покупатель:
Наименование: _______________
Юридический адрес: _______________
ИНН/КПП: _______________
Расчетный счет: _______________
Телефон: _______________
Подпись: _______________
Поставщик:
Наименование: _______________
Юридический адрес: _______________
ИНН/КПП: _______________
Расчетный счет: _______________
Телефон: _______________
Подпись: _______________
Приложение №1. Спецификация
Таблица с указанием наименования, количества и стоимости песка.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.