Как создать, договор поставки груза образец?
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГРУЗА № ______
г. ______________________ “_” _____________ 20 г.ООО "Поставщик", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и ООО "Покупатель", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю груз, наименование, количество и спецификация которого указаны в Приложении №1 к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить указанный груз на условиях настоящего Договора.1.2. Груз поставляется в срок и в количестве, указанные в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Срок поставки груза составляет ___________ дней с момента получения Поставщиком предоплаты от Покупателя или иного согласованного события.2.2. Поставка осуществляется партиями. Конкретные сроки и порядок поставки каждой партии согласовываются Сторонами и указываются в дополнительных соглашениях или спецификациях.
2.3. Поставка груза осуществляется на условиях ________________ (например, DDP, FOB, EXW и т.д.) по адресу: _____________________________________.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость груза составляет ______________________ рублей, согласно спецификациям в Приложении №1.3.2. Оплата производится в порядке 100% предоплаты/частичной предоплаты/после поставки/по факту поставки в течение ____________ дней с момента подписания договора/представления счета-фактуры.
3.3. Оплата производится на расчетный счет Поставщика: ____________________________.
4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
4.1. Право собственности на груз переходит к Покупателю с момента его передачи Покупателю или его представителю на складе Поставщика/на пункте доставки.4.2. Риски случайной гибели или повреждения груза переходят к Покупателю с момента передачи груза на условиях, указанных в пункте 2.3.
5. КАЧЕСТВО ГРУЗА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Груз должен соответствовать стандартам качества, предусмотренным действующим законодательством РФ и иным нормативным документам, применимым к соответствующему виду продукции.5.2. Поставщик гарантирует качество груза в течение _____________ (например, 12 месяцев) с момента поставки.
6. ПРИЕМКА ГРУЗА
6.1. Покупатель обязан в течение _______ рабочих дней с момента получения груза провести проверку его качества, количества и комплектности.6.2. В случае выявления несоответствия или недостатков груза, Покупатель обязан уведомить Поставщика в письменной форме в течение _______ дней с момента обнаружения таких недостатков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере ___________% от стоимости недопоставленного груза за каждый день просрочки, но не более ___________% от общей стоимости груза.7.2. В случае нарушения сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере _________% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более __________% от суммы задолженности.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как пожары, наводнения, военные действия, забастовки, решения государственных органов и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.8.2. Сторона, для которой стало невозможно исполнение обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение ________ дней уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, разрешаются путем переговоров между Сторонами.9.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Поставщика/Покупателя.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:Наименование: ______________________________________
Юридический адрес: _________________________________
ИНН/КПП: __________________________________________
Расчетный счет: ____________________________________
Банк: _____________________________________________
Корр. счет: ________________________________________
БИК: _______________________________________________
Подпись: ___________________ М.П.
Покупатель:
Наименование: ______________________________________
Юридический адрес: _________________________________
ИНН/КПП: __________________________________________
Расчетный счет: ____________________________________
Банк: _____________________________________________
Корр. счет: ________________________________________
БИК: _______________________________________________
Подпись: ___________________ М.П.
Этот договор можно адаптировать в зависимости от конкретных условий поставки и правового контекста.