Как создать, договор поставки бытовой химии образец?
Договор поставки бытовой химии
г. ___________
«_» _________ 20 г.
1. Общие положения
Настоящий договор поставки (далее — "Договор") заключен между:
Поставщик: ________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны,
и
Покупатель: ________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю бытовую химию (далее – "Товар"), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Наименование, количество и ассортимент Товара определяются спецификацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена Товара определяется в соответствии с ценами, указанными в спецификации (Приложение №1).
3.2. Общая сумма Договора составляет __________ рублей, включая НДС.
3.3. Оплата Товара производится на основании выставленного счета в течение ___ рабочих дней с момента его получения.
3.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.5. Покупатель вправе удерживать 5% от общей суммы оплаты до момента окончательной приемки Товара.
4. Поставка Товара
4.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: __________________________________.
4.2. Срок поставки: Товар должен быть поставлен в течение ___ рабочих дней с момента получения оплаты.
4.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания товарной накладной и акта приемки-передачи.
4.4. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара.
5. Качество Товара и гарантия
5.1. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует установленным стандартам и требованиям, а также имеет необходимую маркировку и сертификаты.
5.2. Гарантийный срок на Товар составляет ___ месяцев с момента поставки.
5.3. В случае обнаружения дефектов Товара в течение гарантийного срока, Покупатель обязан уведомить Поставщика. Поставщик обязуется заменить некачественный Товар или возместить его стоимость.
6. Упаковка и маркировка
6.1. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.
6.2. На упаковке должна быть указана следующая информация: наименование Товара, производитель, дата производства, срок годности и условия хранения.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере ___% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более ___% от общей суммы Договора.
7.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, он обязуется уплатить Поставщику пеню в размере ___% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8. Порядок приемки Товара
8.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент его передачи.
8.2. В случае выявления недостачи или некачественного Товара Покупатель обязан составить соответствующий акт и уведомить Поставщика в течение ___ рабочих дней.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "_" ________ 20 года.
9.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
10. Реквизиты и подписи сторон
Поставщик:
Наименование: ______________________________
Юридический адрес: _________________________
ИНН/КПП: _________________________________
Расчетный счет: ____________________________
в банке: ___________________________________
БИК: _____________________________________
Подпись: _________________________________
М.П.
Покупатель:
Наименование: ______________________________
Юридический адрес: _________________________
ИНН/КПП: _________________________________
Расчетный счет: ____________________________
в банке: ___________________________________
БИК: _____________________________________
Подпись: _________________________________
М.П.
Этот шаблон можно адаптировать под конкретные условия сделки.