Как написать, договор подряда с гарантией образец?
ДОГОВОР ПОДРЯДА С ГАРАНТИЕЙ
Город [город], [дата]
1. Стороны договора
1.1. Заказчик: [ФИО или наименование организации], зарегистрирован(а) по адресу: [адрес], ОГРН/ИНН [номер], в лице [ФИО представителя], действующего на основании [документ], именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик».
1.2. Подрядчик: [ФИО или наименование организации], зарегистрирован(а) по адресу: [адрес], ОГРН/ИНН [номер], в лице [ФИО представителя], действующего на основании [документ], именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик».
2. Предмет договора
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по [описание работ] (далее – «Работы») в соответствии с условиями настоящего договора и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные этим договором.
2.2. Место выполнения работ: [адрес выполнения работ].
3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик обязуется завершить выполнение Работ до [дата].
3.2. Сроки выполнения Работ могут быть изменены по соглашению сторон, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены независящими от Подрядчика обстоятельствами.
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость Работ составляет [сумма] рублей.
4.2. Оплата производится следующим образом:
- Авансовый платеж в размере [сумма] рублей (составляет [процент]% от общей стоимости Работ) в течение [количество] дней после подписания договора.
- Оставшаяся сумма в размере [сумма] рублей в течение [количество] дней после подписания акта приемки-передачи выполненных Работ.
5. Обязанности сторон
5.1. Обязанности Подрядчика:
- Выполнить Работы в соответствии с проектной документацией, техническими условиями и другими требованиями, предусмотренными договором.
- Обеспечить качество выполненных Работ и соблюдение сроков.
- Уведомить Заказчика о возможных задержках или проблемах в выполнении Работ.
- Передать Заказчику все необходимые документы, связанные с выполнением Работ, включая отчетность, акты выполненных Работ и прочие документы.
- Предоставить Подрядчику все необходимые для выполнения Работ материалы, инструменты и доступ к месту выполнения Работ.
- Принять выполненные Работы в срок, установленный договором.
- Оплатить Работы в порядке и сроки, предусмотренные договором.
6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные Работы сроком [срок гарантии, например, 1 год] с момента подписания акта приемки-передачи.
6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять выявленные дефекты, которые произошли не по вине Заказчика и не связаны с естественным износом.
6.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ по вине Подрядчика, последний обязуется уплатить Заказчику пеню в размере [процент]% от стоимости Работ за каждый день просрочки.
6.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате Работ, Подрядчик вправе требовать уплату пени в размере [процент]% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при наличии письменного соглашения сторон.
7.2. В случае возникновения споров и разногласий стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров. В случае невозможности достижения соглашения споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения Ответчика.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик: [ФИО или наименование организации] Адрес: [адрес] Телефон: [номер телефона] Банковские реквизиты: [реквизиты] Подпись: __________ / [ФИО]
Подрядчик: [ФИО или наименование организации] Адрес: [адрес] Телефон: [номер телефона] Банковские реквизиты: [реквизиты] Подпись: __________ / [ФИО]
Печати сторон (если применимо):
Этот образец договора подряда с гарантией включает все ключевые элементы, которые обычно присутствуют в таких договорах. Он может быть адаптирован под конкретные условия и требования сторон.