Как составить, договор подряда образец 2023?
ДОГОВОР ПОДРЯДА
г. [Город]
[Дата]
1. Стороны договора
1.1. Заказчик:
Наименование: [Наименование организации/ФИО заказчика]
Юридический адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
ОГРН: [ОГРН]
Телефон: [Телефон]
Электронная почта:
В лице: [ФИО, должность]
1.2. [b]Подрядчик:[/b]
Наименование: [Наименование организации/ФИО подрядчика]
Юридический адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
ОГРН: [ОГРН]
Телефон: [Телефон]
Электронная почта: [Email]
В лице: [ФИО, должность]
[b]2. Предмет договора[/b]
2.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: [Подробное описание работ] (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего договора.
[b]3. Сроки выполнения работ[/b]
3.1. Начало выполнения Работ: [Дата].
3.2. Окончание выполнения Работ: [Дата].
3.3. В случае необходимости продления срока выполнения Работ по уважительным причинам, Подрядчик обязан уведомить Заказчика не позднее чем за [Указать количество дней] дней до установленного срока.
[b]4. Стоимость работ и порядок расчетов[/b]
4.1. Общая стоимость Работ составляет [Сумма] рублей, включая НДС (если применимо).
4.2. Оплата производится в следующем порядке: [Указать порядок и сроки платежей]
4.3. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику акт выполненных работ, который является основанием для произведения окончательного расчета.
[b]5. Права и обязанности сторон[/b]
5.1. [b]Обязанности Подрядчика:[/b]
5.1.1. Выполнить Работы в соответствии с проектной документацией и техническими требованиями.
5.1.2. Обеспечить качество выполнения Работ и соответствие установленным стандартам и нормам.
5.1.3. Устранять дефекты и недостатки Работ в гарантийный срок.
5.2. [b]Обязанности Заказчика:[/b]
5.2.1. Обеспечить доступ Подрядчику на объект для выполнения Работ.
5.2.2. Своевременно оплачивать выполненные Работы.
5.2.3. Принять Работы и подписать акт выполненных работ или представить обоснованные замечания.
[b]6. Ответственность сторон[/b]
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае убытков, вызванных нарушением условий договора, сторона, нарушившая условия, обязана компенсировать понесенные убытки.
[b]7. Форс-мажор[/b]
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия, забастовки и т.д.), если эти обстоятельства напрямую препятствуют выполнению обязательств по договору.
[b]8. Срок действия договора[/b]
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств сторонами.
[b]9. Заключительные положения[/b]
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в письменной форме и при наличии подписей обеих сторон.
9.2. В случае возникновения споров, связанных с исполнением настоящего договора, стороны будут стремиться решить их путем переговоров. Если договоренность не достигнута, спор подлежит рассмотрению в [Указать арбитражный/мировой суд].
[b]10. Подписи сторон
Заказчик:[/b]
[ФИО, подпись]
[Дата]
[b]Подрядчик:[/b]
[ФИО, подпись]
[Дата]
Этот образец служит лишь ориентиром, и рекомендуется проконсультироваться с юристом для адаптации документа под конкретные условия и требования законодательства.
[CENTER][URL='https://docexamples.ru/attachments/test-docx.2909/'][SIZE=7][B][FONT=tahoma][COLOR=rgb(184, 49, 47)]СКАЧАТЬ[/COLOR][/FONT][/B][/SIZE][/URL][/CENTER]