Как написать, договор по оптимизации сайта образец?
Договор на оказание услуг по оптимизации сайта
г. [Город]"" ______ 20 года
[Название компании], именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице [ФИО представителя], действующего на основании [Устава или доверенности], с одной стороны, и [Название исполнителя], именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице [ФИО представителя], действующего на основании [Устава или доверенности], с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по оптимизации веб-сайта, расположенного по адресу: [указать URL сайта], с целью улучшения его позиций в поисковых системах, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.1.2. Оптимизация включает в себя комплекс работ по внутренней и внешней оптимизации сайта, включающих:
- SEO-аудит;
- анализ конкурентов;
- подбор и оптимизация ключевых слов;
- исправление технических ошибок на сайте;
- улучшение юзабилити;
- наращивание ссылочной массы;
- настройка метрик и аналитики.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
- Оказывать услуги качественно и в соответствии с техническим заданием, утвержденным сторонами.
- Своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения работ.
- Предоставлять Заказчику отчеты о проделанных работах в виде [формат отчетов: ежемесячные отчеты, отчеты по этапам и т.д.].
- Сохранять конфиденциальность полученной от Заказчика информации.
2.2. Обязанности Заказчика:
- Предоставить Исполнителю всю необходимую для работы информацию и доступы к сайту (FTP, CMS, доступ к аналитическим системам).
- Осуществлять приемку оказанных услуг и подписывать акты выполненных работ.
- Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.3.2. Оплата производится в следующие сроки:
- [Указать порядок оплаты: аванс, поэтапная оплата, ежемесячные платежи и т.д.].
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок оказания услуг по настоящему договору составляет [срок выполнения] с момента подписания договора.4.2. Исполнитель имеет право на продление сроков оказания услуг в случае несвоевременного предоставления Заказчиком необходимой информации или других обстоятельств, препятствующих выполнению работ.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения сроков исполнения работ Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере [размер неустойки] % от стоимости договора за каждый день просрочки.5.2. Заказчик обязуется уплатить Исполнителю неустойку в размере [размер неустойки] % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в случае несвоевременной оплаты услуг.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц, в том числе за обновления поисковых систем, блокировки ресурсов, изменения алгоритмов, иные факторы, влияющие на индексацию сайта, которые могут быть вне контроля Исполнителя.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам информацию, ставшую известной в ходе исполнения настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.6.2. Обязанность сохранять конфиденциальность остается в силе после прекращения действия договора.
7. Порядок приемки услуг
7.1. По завершении каждого этапа работ Исполнитель предоставляет Заказчику отчет и акт выполненных работ.7.2. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать акт в течение [срок в днях] дней с момента его получения. В случае возникновения замечаний, Заказчик обязан сообщить их Исполнителю в письменной форме.
7.3. В случае отсутствия замечаний в течение установленного срока, акт выполненных работ считается подписанным, а работы принятыми.
8. Срок действия договора и порядок расторжения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон или в одностороннем порядке в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон.
8.3. В случае одностороннего расторжения договора заинтересованная сторона обязана уведомить другую сторону не позднее, чем за [срок в днях] дней до предполагаемой даты расторжения.
9. Прочие условия
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности достижения соглашения, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае их оформления в письменной форме и подписания обеими сторонами.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты сторон
Заказчик:[Название компании]
Юридический адрес: [адрес]
ИНН: [ИНН]
КПП: [КПП]
р/с: [номер счета]
в банке: [название банка]
БИК: [БИК]
ФИО представителя: [ФИО]
Телефон: [телефон]
Исполнитель:
[Название компании]
Юридический адрес: [адрес]
ИНН: [ИНН]
КПП: [КПП]
р/с: [номер счета]
в банке: [название банка]
БИК: [БИК]
ФИО представителя: [ФИО]
Телефон: [телефон]
Подписи сторон:
_________________ /[ФИО представителя Заказчика]/
_________________ /[ФИО представителя Исполнителя]/