Как оформить, договор на смр образец?
Договор на выполнение строительных работ (СМР)
г. [Название города][Дата заключения договора]
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор (далее – Договор) заключен между:
- [Полное наименование Заказчика], в лице [Ф.И.О. представителя Заказчика], действующего на основании [устава/доверенности], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
- [Полное наименование Исполнителя], в лице [Ф.И.О. представителя Исполнителя], действующего на основании [устава/доверенности], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика строительные работы (далее – Работы), указанные в пункте 2.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных этим Договором.
2.2. Состав и объем Работ, а также спецификация, привязанные к ним чертежи и проектная документация, определяются в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы должны быть выполнены в срок с [дата начала] по [дата окончания], если иное не согласовано Сторонами в письменной форме.
3.2. Исполнитель обязан своевременно уведомить Заказчика о возможных изменениях сроков выполнения Работ.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
4.2. Оплата производится в следующем порядке:
а) [Процент или сумма предоплаты]% от общей стоимости Работ в качестве предоплаты в течение [количество дней] дней с даты подписания настоящего Договора.
б) Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком после подписания Акта выполненных работ и их проверки в течение [количество дней] дней.
4.3. Оплата производится путем безналичного расчета на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего Договора.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Обязанности Исполнителя:
5.1.1. Выполнить Работы качественно, в соответствии с проектной документацией и требованиями действующих строительных норм и правил.
5.1.2. Предоставить Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество выполненных Работ.
5.1.3. Своевременно устранить выявленные Заказчиком дефекты и недостатки.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Обеспечить доступ Исполнителя к месту выполнения Работ.
5.2.2. Своевременно оплачивать выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.2.3. Принять выполненные Работы и подписать Акт выполненных работ.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения сроков выполнения Работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере [процент]% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере [процент]% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные друг другу вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли независимо от воли Сторон и которые Стороны не могли предусмотреть и предотвратить.
7.2. Сторона, оказавшаяся в ситуации форс-мажора, обязана уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение [количество дней] дней с момента их возникновения.
8. Заключительные положения
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности достижения соглашения споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при их оформлении в письменной форме и подписании уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
Наименование: [Полное наименование]
Адрес: [Юридический адрес]
ИНН: [ИНН]
Расчетный счет: [Номер счета]
Банк: [Наименование банка]
БИК: [БИК]
Подпись: [Подпись уполномоченного лица]
Ф.И.О.: [Ф.И.О.]
Исполнитель:
Наименование: [Полное наименование]
Адрес: [Юридический адрес]
ИНН: [ИНН]
Расчетный счет: [Номер счета]
Банк: [Наименование банка]
БИК: [БИК]
Подпись: [Подпись уполномоченного лица]
Ф.И.О.: [Ф.И.О.]
Дата подписания: [Дата]