Как создать, договор на разработку ппр образец?
Договор на разработку ППР
Город, Дата
ООО "Разработчик", в лице Генерального директора Ф.И.О., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Разработчик", с одной стороны, и ООО "Заказчик", в лице Генерального директора Ф.И.О., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Разработчик обязуется выполнить работы по разработке проекта производства работ (ППР) по [название объекта], расположенного по адресу: [адрес объекта].1.2. ППР должен включать в себя все необходимые разделы и документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и стандартов, включая, но не ограничиваясь:
- Техническое задание.
- Проект организации строительства.
- Технологические карты.
- Описание методов выполнения работ.
- Смету.
2. Обязанности Сторон
2.1. Обязанности Разработчика:2.1.1. Выполнить разработку ППР в соответствии с требованиями Заказчика и действующими нормативными документами.
2.1.2. Обеспечить высокое качество выполнения работ и соответствие документации установленным стандартам и техническим условиям.
2.1.3. Согласовать с Заказчиком промежуточные результаты и внесенные изменения в проект.
2.1.4. Сдать готовый ППР в установленный срок.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Предоставить Разработчику все необходимые данные, документы и информацию для выполнения работ.
2.2.2. Обеспечить доступ к объекту для проведения необходимых обследований и работ.
2.2.3. Своевременно рассматривать и согласовывать промежуточные результаты разработки.
2.2.4. Оплатить работы в установленном порядке и в срок, указанный в разделе 5.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по разработке ППР должны быть выполнены в срок до [указать дату].3.2. В случае необходимости внесения изменений или корректировок, срок выполнения может быть продлен по соглашению Сторон.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ по разработке ППР составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.4.2. Оплата производится в следующем порядке:
- Авансовый платеж в размере [сумма цифрами и прописью] рублей в течение [количество] рабочих дней с момента подписания Договора.
- Окончательный расчет в размере [сумма цифрами и прописью] рублей по факту сдачи и приемки ППР.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик имеет право:- Проверять ход выполнения работ и требовать предоставления отчетов о промежуточных результатах.
- Вносить изменения в техническое задание и требования к ППР с уведомлением Разработчика.
- Требовать от Заказчика выполнения всех обязательств по предоставлению данных и оплаты работ.
- Отказаться от выполнения работ в случае несвоевременного предоставления необходимых данных или неисполнения обязательств по оплате.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.6.2. Разработчик несет ответственность за качество и соответствие ППР установленным требованиям и стандартам.
6.3. Заказчик несет ответственность за своевременное предоставление информации и данных, необходимых для разработки ППР.
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.7.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в арбитражном суде по месту нахождения Разработчика.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон:
Разработчик:
[Ф.И.О.]
[Должность]
[Подпись]
Заказчик:
[Ф.И.О.]
[Должность]
[Подпись]
Печать