Как сформировать, договор на поставку спецодежды образец?
Договор поставки спецодежды
Город [Город], дата [Дата]1. Общие положения
1.1. Настоящий договор (далее — "Договор") заключен между:
- Поставщик: [Полное наименование поставщика], юридический адрес: [Адрес], ИНН: [ИНН], ОГРН: [ОГРН], в лице [ФИО представителя], действующего на основании [Документ, подтверждающий полномочия], далее именуемый "Поставщик",
- Заказчик: [Полное наименование заказчика], юридический адрес: [Адрес], ИНН: [ИНН], ОГРН: [ОГРН], в лице [ФИО представителя], действующего на основании [Документ, подтверждающий полномочия], далее именуемый "Заказчик".
2.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить спецодежду в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Наименование, ассортимент, количество, качество и упаковка спецодежды определяются в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость спецодежды по настоящему Договору составляет [Сумма] рублей, включая НДС [Сумма] рублей.
3.2. Платежи осуществляются Заказчиком в следующем порядке:
- Предоплата в размере [Процент] % от общей стоимости Договора в течение [Количество] банковских дней с момента подписания Договора.
- Окончательный расчет производится в течение [Количество] банковских дней после подписания Акта приема-передачи спецодежды.
4. Сроки и место поставки
4.1. Поставщик обязуется осуществить поставку спецодежды в срок до [Дата], за исключением форс-мажорных обстоятельств.
4.2. Место поставки: [Адрес доставки].
4.3. Поставка производится транспортом Поставщика/Заказчика (нужное подчеркнуть), расходы по доставке несет [Поставщик/Заказчик].
5. Качество и упаковка
5.1. Спецодежда должна соответствовать [стандартам, техническим условиям и/или спецификациям], указанным в Спецификации.
5.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Поставщик обязуется:
- Поставить спецодежду в соответствии с условиями настоящего Договора.
- Предоставить все необходимые документы (накладные, сертификаты и т.д.).
- Принять спецодежду в срок и в количестве, указанном в Спецификации.
- Оплатить поставленную спецодежду в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.1. В случае нарушения сроков поставки, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере [Процент] % от стоимости задержанной поставки за каждый день просрочки, но не более [Процент] % от общей стоимости Договора.
7.2. В случае несвоевременной оплаты, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере [Процент] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры передаются на рассмотрение в [Наименование арбитражного суда].
10. Срок действия и изменение Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
11.2. Все приложения и Спецификации к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Реквизиты и подписи сторон:
Поставщик:
Полное наименование: [Полное наименование поставщика]
Юридический адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
ОГРН: [ОГРН]
Расчетный счет: [Расчетный счет]
Банк: [Наименование банка]
БИК: [БИК]
Корреспондентский счет: [Корреспондентский счет]
Подпись: _______________
ФИО: [ФИО представителя]
М.П.
Заказчик:
Полное наименование: [Полное наименование заказчика]
Юридический адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
ОГРН: [ОГРН]
Расчетный счет: [Расчетный счет]
Банк: [Наименование банка]
БИК: [БИК]
Корреспондентский счет: [Корреспондентский счет]
Подпись: _______________
ФИО: [ФИО представителя]
М.П.