Как составить, договор на поставку металлоконструкций образец?
Договор №____ на поставку металлоконструкций
г. _____________ «» __________ 20 г.
ООО «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ООО «Покупатель», в лице ______________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя металлоконструкции (далее — «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить их на условиях настоящего договора.1.2. Номенклатура, количество и стоимость Товара указаны в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью.
2. Сроки поставки
2.1. Поставка Товара осуществляется партиями в течение срока действия договора. Конкретные сроки поставки каждой партии Товара определяются в спецификациях (Приложение №2).2.2. Поставщик обязуется уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке не позднее чем за __ рабочих дней до даты отгрузки.
2.3. Покупатель обязуется обеспечить приемку Товара в срок не позднее __ календарных дней с момента уведомления о его готовности.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Товара определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору.3.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующие сроки:
- авансовый платеж в размере __% от общей стоимости Товара в течение __ рабочих дней с момента подписания настоящего договора;
- окончательный расчет в размере __% от стоимости Товара в течение __ рабочих дней после поставки каждой партии Товара.
4. Условия поставки
4.1. Поставка Товара осуществляется на условиях ______________ (условия поставки по Инкотермс 2020).4.2. Переход права собственности на Товар происходит в момент подписания сторонами акта приема-передачи Товара.
4.3. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю или его представителю.
5. Качество и комплектность Товара
5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям стандартов, ТУ, спецификаций или иным документам, оговоренным в Приложении №3.5.2. Покупатель имеет право в течение __ календарных дней после получения Товара предъявить претензии по качеству или количеству.
5.3. В случае выявления недостатков Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков, либо замены некачественного Товара на товар надлежащего качества.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.6.2. В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере __% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более __% от общей стоимости Товара.
6.3. В случае просрочки оплаты Покупателем, он обязан уплатить Поставщику пеню в размере __% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, военные действия, забастовки, акты органов государственной власти, эпидемии и иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
7.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение __ календарных дней уведомить об этом другую сторону.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «» _________ 20 г.8.2. Договор может быть продлен по соглашению сторон.
8.3. Расторжение договора допускается по взаимному соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.9.2. Все споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10. Реквизиты сторон
Поставщик:Наименование: _________________________
Юридический адрес: ____________________
ИНН/КПП: _____________________________
Расчетный счет: ________________________
Банк: _________________________________
БИК: _________________________________
Корреспондентский счет: ________________
Телефон/факс: _________________________
Подпись: ______________________________
Покупатель:
Наименование: _________________________
Юридический адрес: ____________________
ИНН/КПП: _____________________________
Расчетный счет: ________________________
Банк: _________________________________
БИК: _________________________________
Корреспондентский счет: ________________
Телефон/факс: _________________________
Подпись: ______________________________
Приложение:
- Спецификация Товара
- График поставки
- Технические требования к Товару