Как сформировать, договор на перебазировку техники образец?
Договор № [номер договора] на перебазировку техники
г. [Город]
"[Число]" [месяц] [год]
1. Общие положения
1.1. Этот договор (далее – "Договор") заключен между:
- Заказчик: [Полное наименование организации, юридический адрес, ИНН, ОГРН, контактные данные], в лице [ФИО, должность], действующего на основании [Устава, доверенности, приказа и т.д.].
- Исполнитель: [Полное наименование организации, юридический адрес, ИНН, ОГРН, контактные данные], в лице [ФИО, должность], действующего на основании [Устава, доверенности, приказа и т.д.].
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществить перебазировку техники, принадлежащей Заказчику, с [адрес отправления] до [адрес доставки], а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
2.2. Техника, подлежащая перебазировке:
(описание техники: наименование, модель, серийные номера, количество единиц).
2.3. Перебазировка осуществляется транспортными средствами Исполнителя. Исполнитель обеспечивает необходимые меры по безопасности транспортировки и сохранности техники.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется:
- Предоставить Исполнителю доступ к технике для проведения работ по её погрузке и перебазировке.
- Обеспечить Исполнителя всеми необходимыми документами для осуществления перебазировки техники.
- Произвести оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
- Обеспечить надлежащие условия для сохранности техники во время её транспортировки.
- Своевременно и в полном объеме выполнить услуги по перебазировке в соответствии с условиями настоящего Договора.
- Произвести доставку техники в пункт назначения в оговоренные сроки.
4.1. Исполнитель обязуется осуществить перебазировку техники в срок до "[число]" [месяц] [год].
4.2. В случае невозможности соблюдения сроков по независящим от Исполнителя причинам (форс-мажор, погодные условия, действия государственных органов и т.д.), Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме, и стороны согласовывают новые сроки выполнения работ.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
5.2. Оплата производится на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение [количество] рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ.
5.3. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере [размер пени в процентах] от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность техники во время её транспортировки.
6.3. В случае повреждения техники во время перебазировки Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), такими как: стихийные бедствия, пожары, забастовки, войны, действия государственных органов и т.д.
7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств сторона, попавшая под их влияние, обязана уведомить другую сторону в течение [количество] рабочих дней с момента их наступления.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в [название арбитражного суда или иного судебного органа] в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в письменной форме и подписанные обеими сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
10.2. Приложения к Договору:
- Приложение 1: Спецификация техники для перебазировки;
- Приложение 2: График выполнения работ.
Заказчик:
[Наименование организации]
Адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
ОГРН: [ОГРН]
Тел.: [Телефон]
Р/с: [Расчетный счет]
Банк: [Наименование банка]
БИК: [БИК]
Корр/с: [Корреспондентский счет]
[ФИО, должность]
Подпись: ___________________
Исполнитель:
[Наименование организации]
Адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
ОГРН: [ОГРН]
Тел.: [Телефон]
Р/с: [Расчетный счет]
Банк: [Наименование банка]
БИК: [БИК]
Корр/с: [Корреспондентский счет]
[ФИО, должность]
Подпись: ___________________