Как составить, договор на общестроительные работы образец?
ДОГОВОР № ____
на выполнение общестроительных работ
г. ____________ «_» __________ 20 года
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор (далее по тексту - «Договор») заключен между:
1.1.1. Заказчиком: _________________________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
ИНН: ________________
ОГРН: ________________
Реквизиты для расчетов: _________________________________________________
1.1.2. Подрядчиком: _________________________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
ИНН: ________________
ОГРН: ________________
Реквизиты для расчетов: _________________________________________________
2. Предмет договора
2.1. Подрядчик обязуется выполнить общестроительные работы, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора, на объекте, расположенном по адресу: _____________________________________________________________ (далее - «Объект»).
2.2. Перечень работ:
2.3. Срок выполнения работ: с «» __________ 20 года по «» __________ 20 года.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Обязанности Подрядчика:
3.1.1. Выполнить работы в соответствии с проектной документацией и техническими условиями.
3.1.2. Соблюдать требования строительных норм и правил.
3.1.3. Обеспечить выполнение работ качественно и в установленные сроки.
3.1.4. Уведомить Заказчика о завершении каждого этапа работ и предоставить акт выполненных работ.
3.1.5. Исправить недостатки, выявленные в ходе приемки работ.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в сроки и в объеме, установленных настоящим Договором.
3.2.2. Обеспечить Подрядчика всеми необходимыми условиями для выполнения работ.
3.2.3. Принять работу после выполнения и подписания акта приемки.
3.3. Права Подрядчика:
3.3.1. Требовать от Заказчика выполнения условий Договора, включая оплату выполненных работ.
3.3.2. Приостановить выполнение работ в случае нарушения Заказчиком условий Договора.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Контролировать процесс выполнения работ.
3.4.2. Требовать от Подрядчика устранения дефектов и недостатков, выявленных в ходе приемки.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________________ (_________________________________).
4.2. Оплата производится в следующем порядке: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Расчет производится поэтапно, по факту выполнения этапов работ. В случае изменения объемов работ или изменения проектной документации, стороны согласуют изменения в стоимости работ дополнительно.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере _____ % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
5.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик имеет право на взыскание пеней в размере _____ % от суммы просроченной оплаты за каждый день просрочки.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Ответчика.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения обязательств сторон.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их оформления в письменной форме и подписания обеими сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9. Подписи сторон
Заказчик:
ФИО, подпись
Подрядчик:
ФИО, подпись
М.П. (при необходимости)