Как сформировать, договор на монтаж кондиционеров образец?
Для составления договора на монтаж кондиционеров можно использовать следующий образец:
ДОГОВОР НА МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ
1. Стороны договора
1.1. Исполнитель: [ФИО или название компании], действующий на основании [документ, подтверждающий полномочия], далее по тексту «Исполнитель».
1.2. Заказчик: [ФИО или название компании], действующий на основании [документ, подтверждающий полномочия], далее по тексту «Заказчик».
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется выполнить монтаж кондиционеров в помещении Заказчика по адресу: [адрес], в соответствии с условиями настоящего договора и технической документацией.
2.2. Описание объема работ: [подробное описание работ, включая установку, подключение и тестирование кондиционеров].
3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало работ: [дата начала].
3.2. Завершение работ: [дата окончания].
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ составляет [сумма] рублей.
4.2. Оплата производится в следующем порядке: [описание порядка оплаты, например, предоплата 50%, оставшаяся сумма по окончании работ].
5. Права и обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
- Выполнить работы качественно и в установленные сроки.
- Предоставить Заказчику акт выполненных работ.
- Предоставить доступ к помещению для выполнения работ.
- Оплатить выполненные работы в срок.
6.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы сроком [срок гарантии].
6.2. В случае выявления недостатков в работе, Исполнитель обязуется устранить их за свой счет в течение [срок для устранения недостатков].
7. Разрешение споров
7.1. Споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При невозможности их разрешения споры передаются на рассмотрение [указать суд или арбитражный орган].
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9. Подписи сторон
Исполнитель: [ФИО, подпись]
Заказчик: [ФИО, подпись]
Этот образец можно адаптировать в зависимости от конкретных условий и требований сторон.