Как сформировать, договор на инжиниринговые услуги образец?
Вот образец договора на инжиниринговые услуги:
ДОГОВОР № [номер]
на оказание инжиниринговых услуг
г. [Город] «[Дата]»
1. Стороны договора
1.1. Исполнитель: [Название компании], в лице [ФИО, должность], действующего на основании [документ], с одной стороны, и
1.2. Заказчик: [Название компании/ФИО], в лице [ФИО, должность], действующего на основании [документ], с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику инжиниринговые услуги, включающие [перечень услуг: проектирование, консультирование, анализ и т.д.], а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить услуги в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).
3.1.2. Обеспечить качество и сроки выполнения услуг.
3.1.3. Предоставить Заказчику промежуточные отчеты о ходе выполнения работ.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставить Исполнителю все необходимые данные и документы.
3.2.2. Принять выполненные услуги в срок, указанный в разделе 4.
3.2.3. Оплатить услуги в соответствии с условиями раздела 5.
4. Сроки выполнения
4.1. Исполнитель обязуется выполнить услуги в течение [срок] с момента подписания настоящего договора.
4.2. В случае необходимости изменения сроков, стороны составляют дополнительное соглашение.
5. Стоимость и порядок оплаты
5.1. Общая стоимость услуг составляет [сумма] рублей.
5.2. Оплата производится следующим образом: [условия оплаты: аванс, поэтапная оплата, и т.д.].
5.3. Все расчеты производятся на основании выставленных счетов-фактур.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За несвоевременное выполнение обязательств стороны могут нести ответственность в виде [штрафов, пеней и т.д.].
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, решаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в [арбитражный суд/суд общей юрисдикции].
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
8.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме.
9. Подписи сторон
Исполнитель:
[ФИО, подпись]
[Название компании]
Заказчик:
[ФИО, подпись]
[Название компании]
Это общий шаблон, который можно адаптировать под конкретные условия.