Как создать, договор на геологические изыскания образец?
Договор на проведение геологических изысканий
ДОГОВОР № _______на проведение инженерно-геологических изысканий
г. ____________ "_"________ 20__ года
Заказчик:
_______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании _________________________________,
Исполнитель:
_______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _________________________________,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести инженерно-геологические изыскания (далее – «Изыскания») в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Изысканий.1.2. Целью Изысканий является получение информации о геологических и гидрогеологических условиях территории, на которой планируется строительство/реконструкция объекта (далее – «Объект»).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:- 2.1.1. Провести Изыскания в соответствии с утвержденной программой и методиками, соответствующими нормативным документам, действующим на территории РФ.
- 2.1.2. Согласовать с Заказчиком все этапы проведения Изысканий.
- 2.1.3. Предоставить Заказчику отчет о выполненных Изысканиях в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Договора.
- 2.1.4. Обеспечить привлечение необходимых специалистов и наличие оборудования для проведения Изысканий.
- 2.2.1. Предоставить Исполнителю исходные данные, необходимые для выполнения Изысканий (информацию об объекте, его расположении и специфике).
- 2.2.2. Своевременно и в полном объеме оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 2.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к территории проведения Изысканий и согласовать возможные ограничения.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения Изысканий составляет _______ календарных дней с момента подписания Договора и получения Исполнителем всех необходимых исходных данных.3.2. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, мешающих выполнению Изысканий в установленный срок, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме с предложением нового срока завершения работ.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По окончании Изысканий Исполнитель предоставляет Заказчику отчет в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.4.2. Заказчик обязан рассмотреть представленный отчет в течение ____ календарных дней с момента его получения. В случае отсутствия замечаний, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки работ.
4.3. В случае выявления недостатков, Заказчик вправе направить Исполнителю мотивированные замечания, которые должны быть устранены в течение ____ календарных дней.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость выполнения Изысканий по настоящему Договору составляет ______ (__________) рублей, включая НДС.5.2. Оплата производится в следующем порядке:
- 5.2.1. Аванс в размере ______ % от общей стоимости работ в течение ____ дней с момента подписания Договора.
- 5.2.2. Окончательный расчет производится в течение ____ дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель несет ответственность за несоответствие проведенных Изысканий требованиям Технического задания и действующим нормативам.6.2. Заказчик несет ответственность за непредоставление необходимых данных и задержку платежей.
6.3. В случае нарушения сроков выполнения Изысканий, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере ______% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более ____ % от общей стоимости Договора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катастрофы, военные действия, решения органов государственной власти и другие обстоятельства непреодолимой силы.7.2. Сторона, на которую воздействуют форс-мажорные обстоятельства, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение ____ дней.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами.8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их оформления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями Сторон.9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:Юридический адрес: __________________________________
ИНН/КПП: __________________________________
Р/с: __________________________________
Банк: __________________________________
К/с: __________________________________
БИК: __________________________________
Тел.: __________________________________
Факс: __________________________________
E-mail: __________________________________
Исполнитель:
Юридический адрес: __________________________________
ИНН/КПП: __________________________________
Р/с: __________________________________
Банк: __________________________________
К/с: __________________________________
БИК: __________________________________
Тел.: __________________________________
Факс: __________________________________
E-mail: __________________________________
Подписи сторон:
Заказчик: ______________________________
М.П.
Исполнитель: ______________________________
М.П.
Этот образец можно адаптировать под конкретные условия вашего проекта, добавляя специфические технические требования и индивидуальные нюансы сотрудничества.