Как оформить, договор мойки фасадов образец?
Образец договора на выполнение работ по мойке фасадов
ДОГОВОР № ___
на выполнение работ по мойке фасадов
г. _________ «» __________ 20 г.
1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по мойке фасадов здания, расположенного по адресу: ________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.2. Объем работ определяется согласно техническому заданию, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по мойке фасадов должны быть выполнены в срок с «» ________ 20 г. по «» ________ 20 г.
3.2. Исполнитель вправе начать выполнение работ досрочно с согласия Заказчика.
4. Обязанности сторон
4.1. Обязанности Исполнителя:
- Выполнить работы по мойке фасадов в соответствии с техническим заданием.
- Использовать безопасные и сертифицированные моющие средства и оборудование.
- Обеспечить надлежащее качество выполнения работ, соответствующее установленным нормам и стандартам.
- Соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности при выполнении работ.
- Предоставить Исполнителю доступ к объекту в сроки, согласованные сторонами.
- Обеспечить Исполнителю условия для безопасного выполнения работ (доступ к источнику воды, электроэнергии и пр.).
- Принять выполненные работы и оплатить их в порядке, установленном настоящим договором.
5.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _________ (______________) рублей, включая НДС.
5.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
- 50% от стоимости работ – предоплата в течение __ рабочих дней с момента подписания договора;
- 50% от стоимости работ – после подписания акта выполненных работ в течение __ рабочих дней.
6.1. По завершении работ Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности работ к приемке.
6.2. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания акта выполненных работ (Приложение № 2).
6.3. В случае обнаружения недостатков Заказчик вправе требовать их устранения в разумный срок, согласованный сторонами.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере __% от стоимости договора за каждый день просрочки.
7.3. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере __% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).
8.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, пожары, военные действия, правовые акты государственных органов, другие обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Досрочное расторжение договора возможно по взаимному соглашению сторон или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, стороны обязуются решать путем переговоров. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при их оформлении в письменной форме и подписании обеими сторонами.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11. Реквизиты сторон
Заказчик:
Наименование: ________________
Адрес: ________________
ИНН: ________________
КПП: ________________
ОГРН: ________________
Расчетный счет: ________________
Банк: ________________
БИК: ________________
Телефон: ________________
E-mail: ________________
Исполнитель:
Наименование: ________________
Адрес: ________________
ИНН: ________________
КПП: ________________
ОГРН: ________________
Расчетный счет: ________________
Банк: ________________
БИК: ________________
Телефон: ________________
E-mail: ________________
Подписи сторон:
Заказчик: _____________ / ____________________
Исполнитель: _____________ / ____________________
Это примерный образец договора на выполнение работ по мойке фасадов.